Договор на проектирование лестницы

СКАЧАТЬ ДОГОВОР НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦЫ.docx

ДОГОВОР

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦЫ

 

«__» _______ 2012 года  

_______________________________,   именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________,  именуемый в дальнейшем "Исполнитель",  в  лице ________________________, с другой  стороны,  заключили настоящий  Договор,  в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

 
1. Предмет договора

1.1.  Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной документацией выполнить по заданию Заказчика своими и/или привлеченными силами ПРОЕКТ лестницы согласно Техническому заданию (Приложение № 2) и Календарному плану (Приложение № 3),  а ЗАКАЗЧИК  принять их результат и оплатить стоимость настоящего Договора.

1.2.  Технические, экономические и другие требования к Работе, а также содержание и сроки выполнения основных этапов Работ, содержатся в приложениях к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

 

2. Стоимость работ и порядок взаиморасчетов

2.1. Стоимость Работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора составляет __________________________________________________________   рублей.

              

2.2. Оплата работы Исполнителя по созданию  производится в два этапаавансового платежа в размере ____ % стоимости Проекта, и окончательного расчета в момент подписания Акта сдачи-приемки работ.

2.3. При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны в письменной форме предупреждают друг друга об этом и подписывают дополнительное соглашение до начала выполнения указанных работ с указанием их стоимости, которое станет приложением к настоящему Договору. 

 

3. Сроки выполнения работ

3.1. Исполнитель  обязан выполнить Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора и в надлежащем порядке и по согласованию сторон в течение ___________ дней.  

3.2. В случае выполнения Исполнителем дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, срок выполнения работ по настоящему Договору может быть продлен на время выполнения дополнительных работ, что фиксируется в дополнительном соглашении Сторон.

 

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик  обязан:

4.1.1. Предоставить Исполнителю необходимые исходные данные.

4.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Исполнителем Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.3. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные во всех статьях настоящего Договора.

4.2. Заказчик  имеет право:

4.2.1. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объёма и качества выполняемых Работ, строительным нормам, правилам и другим обязательным требованиям, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

 

5. Права и обязанности  Исполнителя

                5.1. Исполнитель  обязан:

5.1.1. Качественно выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, проектно-сметной документацией и в установленном порядке сдать результат Работ Заказчику по соответствующему Акту с предоставлением исполнительной документации.

5.1.2. При изменении объемов и сроков выполнения Работ своевременно уведомить об этом Заказчика.

5.1.3. Устранять недостатки, выявленные в процессе приемки Работ, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет в срок, указанный в акте о выявленных недостатках.

 

6. Сдача-приемка выполненных работ

6.1. Сдача-приемка выполненных Работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:

Исполнитель  предоставляет Заказчику Акт сдачи-приёмки выполненных Работ в соответствии с Календарным планом с приложением необходимой технической и другой документации в установленные настоящим Договором сроки.  Заказчик не более, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Акта сдачи-приёмки подписывает его и производит окончательный расчет с Исполнителем в соответствии с п.2.1и п.2.2 настоящего Договора.

6.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания указанного Акта, Стороны составляют соответствующий Акт необходимых изменений, доработок с указанием сроков их выполнения. Устранение дефектов и недостатков в Работе (произошедших по вине  Исполнителя) в данном случае производится за счет Исполнителя. Если дополнения и изменения связаны с изменением потребностей Заказчика, или происходят по его вине, то все связанные с этим дополнительные проектные работы производятся за счет Заказчика.

6.3. При сдаче работ Исполнитель предоставляет Заказчику проектную документацию в полном объёме, оформленную в установленном порядке в количестве ___  экземпляров, а также его электронную версию.

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

 

7.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору.

Форс-мажорными обстоятельствами признаются: пожары, стихийные бедствия, военные действия, моратории, изменения в действующем законодательстве и другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства.

Если указанные обстоятельства будут продолжаться более ____  календарных дней, Стороны имеют право отказаться от исполнения своих обязательств (полностью или частично), и ни одна из Сторон не имеет права требовать возмещения убытков.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору,  обязана незамедлительно (в срок не более 3 (трех) рабочих дней) известить об этом другую Сторону (письменно, любыми доступными средствами связи). В случае наступления форс-мажорных обстоятельств и невозможности дальнейшего продолжения договорных отношений Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор по взаимной договоренности или в порядке,  предусмотренном действующим законодательством РФ.

 

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

 

9. Передача прав и обязанностей

9.1. Уступка прав требования, возникающих на основании настоящего Договора, допускается только с согласия Сторон.

9.2. Права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, сохраняют юридическую силу для правопреемников Сторон.

 

10. Разрешение споров между Сторонами

10.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении условий настоящего Договора Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае не достижения  согласия указанные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту заключения данного Договора, или проживания одной из сторон.

 

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они подписаны обеими Сторонами.

11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в полном объеме.

11.3. Настоящий Договор составлен и подписан  в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Протокол согласования договорной цены;

Приложение № 2 – Техническое задание;

Приложение № 3 – Календарный план работ.

Приложение №4-  Перечень альбомов проектной документации.

 

12. Подписи сторон.

 

Заказчик:

Исполнитель:


_______________/ _________________


___________ /_____________________

При копировании материалов - Активная ссылка на сайт обязательна.